Договор на оказание услуг по программному обеспечению

Договор на оказание услуг по программному обеспечению

Образец договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключаемый между юридическими лицами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до « » 2020 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Читать еще:  Отказ банка в реструктуризации долга: что делать?

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

Договор на разработку программного обеспечения

Как составить договор на разработку программного обеспечения Образец и комментарии

Пример составления Договора на разработку программного обеспечения на основе готовых решений.

1. Предмет договора на разработку программ для ЭВМ

1.1. Разработчик обязуется создавать (в том числе модифицировать) и передавать Заказчику программы для ЭВМ и/или базы данных (далее по тексту – «Продукт» или «Продукты») с одновременным отчуждением Заказчику исключительного права на такие Продукты в полном объеме, а Заказчик обязуется принимать Продукты и исключительное право на них и оплачивать на условиях настоящего Договора.

Такой предмет договора на разработку программного обеспечения позволяет его использовать не только в случае создания программ для ЭВМ и баз данных в полном объеме одним разработчиком, но и для привлечения разработчика на определенном этапе работ совместно с другими авторами, изменения программного обеспечения, дополнения его отдельными модулями расширения или компонентами.

1.2. Продукты создаются в соответствии с Техническими заданиями Заказчика, которые оформляются в виде отдельных приложений к настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.

Данная формулировка поможет сделать отношения сторон с рамках проекта более гибкими и при этом достигается необходимая определенность существенных условий договора на разработку ПО .

Далее решается вопрос, под каким наименованием разрешается использовать Продукт, должно ли указываться имя автора Продукта при всяком его использовании.

Поскольку работы по созданию программного обеспечения облагаются НДС в отличие от предоставления права использования программного обеспечения на основании чистого лицензионного договора или договора отчуждения исключительного права на ПО, которые освобождены от НДС на основании пп.26 ст.149 НК РФ, в предмет настоящего договора также необходимо включить пункт, что договор на разработку программного обеспечения является смешанным, а потому к нему не применяется норма о льготе по НДС.

2. Порядок сдачи-приемки программного обеспечения

Данный раздел Договора на заказную разработку ПО имеет важное значение для обеспечения соответствия результатов работ потребностям и ожиданиям Заказчика, а также соблюдения интересов Разработчика в части объемов выполнения работ и их окончательной стоимости.

2.1. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта.

Для обеспечения качества работ необходимо обеспечить контроль со стороны Заказчика.

2.2. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.

Можно предусмотреть иной порядок согласования изменений, в том числе путем обмена письмами, в рамках планирования или приемки промежуточных результатов работ.

2.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику исходный текст и объектный код Продукта (в том числе его части) на оптическом диске или посредством сети связи с сопутствующей технической документацией и руководствами по использованию.

Важный пункт для Разработчика в целях подтверждения сдачи промежуточных этапов работ и требования их оплаты. Для Заказчика также важно получать промежуточные результаты для проверки качества, тестирования, внесения необходимых изменений в ход работ.

2.4. Заказчик не позднее двух дней с момента извещения Разработчиком о готовности Продукта обязуется принять и протестировать представленный Разработчиком Продукт.

Пункт важен в первую очередь для Разработчика программного обеспечения.

2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии Продукта требования задания Стороны составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

Здесь заложена модель приемки окончательных результатов работ в пользу Заказчика, т.к. он может мотивированно настоять на доработке переданного ему программного обеспечения. Однако это будет достаточно сложно сделать, в случае приемки промежуточных этапов без соответствующих оговорок (см. пункт выше).

Далее в разделе необходимо решить вопрос о правах на промежуточные и окончательные результаты разработок. Если не согласовать иное, Разработчик может создать массу промежуточных версий ПО с приоритетом по дате создания, воспользовавшись финансированием Заказчика. В таком случае Заказчик получит исключительное право только на окончательный результат, а за Разработчиком сохранятся права на массу клонов.

Также возможна ситуация с последующим использованием наработок. Поэтому в договоре на разработку ПО нужно решить вопрос о возможности или запрете использования Разработчиком полученных результатов работ в будущем для создания новых версий Продуктов для себя или третьих лиц.

Здесь же необходимо определить момент перехода исключительного права на созданное по договору программное обеспечение, т.к. это важно для целей бухгалтерского и налогового учета (особенно при осуществлении приемки промежуточных этапов работ).

3. Цена договора и порядок расчетов по договору на разработку ПО

Данный раздел договора имеет существенное значение для обеспечения качества и сроков выполнения работ, обоснования расходов Заказчика для целей налогообложения и обеспечения полной и своевременной оплаты работ в интересах Разработчика.

Возможна масса вариантов определения стоимости работ по созданию программного обеспечения :

Порядок оплаты также имеет множество вариантов от 100% предоплаты, до оплаты в рассрочку по завершении определенных этапов работ или сдачи результатов в окончательном виде, или по итогам отчетного периода.

4. Ответственность сторон по договору на создание ПО

5. Разрешение споров

Важный раздел договора, поскольку выполнение обязательств и действительность санкций напрямую зависит от возможности их принудительного исполнения.

6. Конфиденциальность

Существенный раздел, поскольку при подписании Договора и в ходе его выполнения стороны будут обмениваться различной информацией, которая имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам.

Договор на разработку программного обеспечения (часть 1)

Краткое содержание:

Для начала определимся, что такое Программное обеспечение? В общим смысле этого слова Программное обеспечение подразумевает программу для компьютера, состоящую из совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерных устройств. Проще говоря, является тем благодаря чему наши компьютеру и не только исправно работают, и выполняют свои заявленные функции.

Читать еще:  Как подать заявление на развод через сайт Госуслуги

Для каких целей создается Программное обеспечение?

Целью является получение определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы и порождаемые ее аудио визуальные отображения.

Кто является автором Программного обеспечения?

Автором Программного обеспечения признается лицо, творческим трудом которого и был написан соответствующий программный код. Подобных лиц называют программистами-разработчиками. По общему правилу после создания такого результата интеллектуальной деятельности автору принадлежит весь комплекс авторских прав, включая исключительное право.

Автор в договоре указывается, как исполнитель. Заказчиком является лицо, которое намерено приобрести данный продукт для своих нужд.

Теперь перейдем непосредственно к самому договору. Какие основные положения он должен в себе содержать?!

Предмет договора

Прежде всего должен быть четко прописан предмет договора. В нем следует указать то, что необходимо сделать. Например, «Исполнитель обязуется создать программные компоненты для компьютера соответствующие техническому заданию и передать Заказчику исключительное право на Программное обеспечение в полном объеме в установленный срок, а Заказчик оплачивает стоимость работы, предусмотренную настоящим договором».

Гражданский кодекс предусматривает, что это является самым важным условием договора подряда. И это безусловно так, потому что, не понимая какой именно результат должен получиться по итогу стороны все время будут о нем спорить, как в ходе выполнения работ, так и в ходе приемки работ.

Техническое задание

Следующий важный аспект – техническое задание. Это документ, содержащий исчерпывающую информацию о требованиях к Программному обеспечению, определяющий условия и порядок исполнения, разработки Программного обеспечения.

Техническое задание может быть описано в самом договоре, но зачастую оно выходит более содержательным по объему и его вносят в качестве приложения к договору или в виду дополнительного соглашения.

Наличие технического задания должно быть обязательным! Иначе договор может считаться незаключенным, либо несоответствующим представлениям заказчика об этом говорит судебная практика. Так, часто в процессе судебных разбирательств выясняется, что стороны не согласовали техническое задание, в связи с чем разработчик в принципе не мог выполнить работу соответствующую требованиям заказчика. Соответственно готовая работа не имела потребительской ценности для заказчика. Стороны договора также не согласовали объемы содержания работ, подлежащих выполнению, поэтому суды признали данные договоры не заключенными. В конечном счете заказчик вправе требовать возврата денежных средств даже в том случае, если разработчик по факту выполнил свою работу. Противоположным примером будет являться ситуация, когда при отсутствии технического задания заказчик будет принять работу исполнителя. Однако доказать, что исполнитель выполнил работу ненадлежащим образом будет проблематично. При этом результат работы может не соответствовать представлениям заказчика. Такая судебная практика тоже существует. Поэтому, чтобы избежать конфликтных ситуаций и судебных разбирательств необходимо отнестись к составлению технического задания более, чем серьезно. И необходимо указать все положения максимально подробно и конкретно.

Техническое задание должно детализировать все важные детали, которыми будет руководствоваться разработчик при выполнении, а оформлено должно быть на бумаге за подписью сторон.

Продолжение Договор на разработку программного обеспечения (часть 2) и (часть 3)

Примерная форма договора на оказание услуг по разработке и внедрению программного обеспечения (исполнитель — юридическое лицо) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор
на разработку программного обеспечения (исполнитель — юридическое лицо)

г. [ место заключения Договора ]

[ дата заключения Договора ]

[ Наименование ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [ Ф. И. О., должность ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с одной стороны и [ наименование ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ Ф. И. О., должность ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать программное обеспечение (далее по тексту — «ПО», «Программа») и внедрить его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика.

1.2. Содержание и объем работ по этапам определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом задании.

2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет предварительную стоимость и сроки разработки ПО. Сроки выполнения задания указываются в Календарном плане.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения предоплаты Заказчиком.

2.4. После окончания работ Исполнитель предоставляет ПО на утверждение Заказчику.

2.5. Исполнитель передает Заказчику Программу в виде дистрибутива на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) после подписания Сторонами Передаточного акта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом;

3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

3.1.3. исправлять все выявленные Заказчиком смысловые, грамматические и орфографические ошибки в процессе разработки ПО и в течение гарантийного срока;

3.1.4. исправлять все выявленные ошибки в функционировании ПО в течение всего гарантийного срока.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

3.2.2. в процессе выполнения настоящих работ по настоящему Договору привлекать третьих лиц без согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставить для разработки ПО все информационные материалы, предусмотренные Техническим заданием;

3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. В процессе разработки ПО Заказчик вправе получать промежуточные версии Программы для контроля процесса выполнения работ и согласования промежуточных результатов работы.

4. Исключительные права на Программное обеспечение

4.1. Заказчику принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий:

воспроизведение ПО (полное или частичное) в любой форме, любыми способами;

модификацию ПО, в том числе перевод ПО с одного языка на другой;

иное использование ПО.

4.2. Исключительные права на Программное обеспечение переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения

5.1. Исполнитель передает Заказчику готовую Программу в срок, указанный в Календарном плане.

5.2. При отсутствии расхождений Программного обеспечения с требованиями, установленными в Техническом задании, Стороны подписывают Передаточный акт, подтверждающий выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Технического задания, допущенных Исполнителем, он должен в течение [ значение ] календарных дней с момента принятия готового ПО предъявить Исполнителю требование об устранении недостатков (недоработок).

Читать еще:  Введение в заблуждение в законе о защите прав потребителей

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном законом порядке.

6.2. В случае несоответствия ПО характеристикам, указанным в Техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения указанных недостатков программы либо расторжения настоящего Договора и возмещения убытков.

6.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и решениях, как охраняемых, так и не охраняемых законом, а также сведениях, которые являются коммерческой или иной тайной, то она не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения указанной информации виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В таком случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

7. Цена Договора и порядок расчетов

7.1. Стоимость разработки Программного обеспечения по настоящему договору на оборудовании и материалами Исполнителя составляет [ вписать нужное ], в том числе НДС (18 %). Оплата производится на основании счетов, выставленных Исполнителем.

7.2. Перед началом работ Заказчик вносит Исполнителю предоплату в размере 50 % от их стоимости.

7.3. Оставшиеся 50 % стоимости Заказчик оплачивает в течение [ значение ] дней с момента подписания Сторонами Передаточного акта.

7.4. Сопровождение Программного обеспечения не является предметом настоящего Договора и не входит в его стоимость.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель устанавливает на разработанное ПО гарантийный срок в течение [ значение ] месяцев со дня подписания Передаточного акта.

8.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров, а в случае недостижения согласия — в судебном порядке.

8.3. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в программный код Исполнитель не несет ответственность за работу Программного обеспечения.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

ГЛАВБУХ-ИНФО

Типовые бланки

Полезности

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Управленческий учет

Классификаторы

Разработка сайта:

Главный редактор:

г. _____________ «__»_______ 20_г.

Общество с ограниченной ответственностью «___________» в лице директора Ф.И.О.__________________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин Ф.И.О._______________________________, проживающий по адресу: г. _________, ул. ________________________, кв. ______, паспорт серии ____________________, выданный _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по внедрению и интеграции в учетное программное обеспечение на объекте Заказчика ООО «_______________» автоматизированной мобильной системы______________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:
• Обеспечить Подрядчику свободный доступ к компьютерам и к базе данных (в том числе в монопольном режиме), необходимый для проведения работ, предусмотренных настоящим договором на объекте Заказчика.
• Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.
• Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2. Подрядчик обязуется произвести следующие работы на объекте Заказчика:
• Провести предпроектное обследование.
• Настроить алгоритмы расчетов и справочников.
• Провести внедрение системы с последующим обучением персонала.
• Производить удаленное консультирование персонала.
• Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая все сроки, предусмотренные данным договором.
• Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность исполнения работ предусмотренным данным договором.
2.3. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

3. Размер и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ Подрядчика по оказанию услуг согласно п. 1.2. настоящего договора составляет ___________(_____________________) рублей.
3.2. Заказчик является налоговым агентом и самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц по данному договору.
Сумма НДФЛ составляет _________ (__________________________________) рублей.
Сумма, выплачиваемая Подрядчику составляет ________________ (_______________) рублей.

3.3. Акт выполненных работ подписывается после подписания акта выполненных работ между ООО «____________________» и организацией (объектом) на которой производил работы Подрядчик, а именно ООО «_______________________________».
3.4. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производится в течение десяти календарных дней после акта приема передачи выполненных работ.
3.5. Стоимость оказываемых услуг по данному договору изменению не подлежит.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется законодательством РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: ООО «_______________», место нахождения:
__________________________________________________
ИНН ___________________,
КПП ____________, р/с _____________________________ в ____________________
к/с ___________________, БИК ________________.

Директор ______________________ Ф.И.О.

Подрядчик: __________________________
Дата рождения _______________________
Адрес: _________________________________________________________________
паспорт серии _________________выдан ___________________________________
ИНН ______________, ПФР ___________________

Теги: договор, подряд, программное обеспечение, услуги

  • Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая все сроки, предусмотренные данным договором.
  • Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность исполнения работ предусмотренным данным договором.

Заказчик: ООО «_______________», место нахождения:

КПП ____________, р/с _____________________________ в ____________________

к/с ___________________, БИК ________________.

Директор ______________________ Ф.И.О.

Дата рождения _______________________

паспорт серии _________________выдан ___________________________________

ИНН ______________, ПФР ___________________

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector