Меню

Договор на выполнение работ по ремонту рекламных конструкций

ДОГОВОР № _______

на выполнение работ по ремонту рекламных конструкций

г. Казань «___» ___________ 2015г.

Публичное акционерное общество «Таттелеком» в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить ремонт рекламных конструкций Заказчика, указанных в приложении №1 к настоящему договору.

1.2. Стоимость ремонтных работ определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Стоимость настоящего договора составляет ________(____) руб., в том числе НДС ____ руб.

1.4. Исполнитель устанавливает на трансформаторы и неоновые трубки гарантийный срок __________ с момента установки на рекламную конструкцию.

1.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более, чем на 30 процентов предусмотренные договором количество работ от общего количества работ при изменении потребностей в работах. При этом Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора, но не более чем на 30 процентов такой цены договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках исполнения настоящего договора Стороны имеют следующие права и обязанности.

2.1.1. Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь при этом в его деятельность;

б) требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Заказчик обязан:

а) Согласовать и подписать Акт осмотра, предоставляемый Исполнителем в течение 3 (трёх) рабочих дней после его предоставления либо в течение того же срока направить Исполнителю мотивированный отказ от согласования акта;

б) при возникновении (обнаружении) неисправности рекламных конструкций, указанных в пункте 1.1 настоящего договора сообщить об этом Исполнителю в письменной форме или телефонограммой по тел. __________________;

в) оплатить услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ

2.2. В рамках исполнения настоящего договора Исполнитель имеет следующие права и обязанности:

2.2.1. Исполнитель вправе:

а) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору;

б) приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае невыполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору;

в) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Исполнитель обязан:

а) обеспечить качество выполнения работ в соответствии со всеми действующими строительными нормами и правилами устройства и эксплуатации электроустановок и другими действующими нормативными документами;

б) соблюдать правила безопасности производства работ и нести ответственность за действия/бездействия своего персонала в части выполнения ими действующих норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности и правил охраны труда.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ.

3.1. При возникновении необходимости в ремонте рекламных конструкций (далее – объект) в течение срока действия настоящего договора Стороны действуют в следующем порядке:

— Заказчик высылает Исполнителю заявку посредством телефонограммы либо факсом с описанием характера неисправностей;

— Исполнитель в течение суток после получения заявки организует выезд на объект рабочей бригады для осмотра и осуществляет ремонт рекламных конструкций; рабочая бригада составляет акт осмотра, в акте осмотра указывается причина неисправностей и калькуляция стоимости ремонта, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для ремонта. Акт осмотра подписывается сторонами.

3.2. Сдача-приёмка работ осуществляется по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

3.3. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента выполнения ремонта объекта.

3.4. В течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ, обязан подписать представленный Исполнителем акт либо направить мотивированный отказ. При наличии у Заказчика замечаний по качеству оказанных услуг, замечания Заказчика должны быть отражены в акте. Порядок и сроки устранения замечаний оговариваются сторонами дополнительно.

3.5. Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по настоящему договору, Заказчик выделяет своего представителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Устранение неисправностей, возникших в результате умышленных или неосторожных действий третьих лиц, природных явлений, в том числе стихийных бедствий осуществляется по заявке Заказчика и оплачивается согласно выставленному Исполнителем дополнительному счёту.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 1 год.

5.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде РТ.

5.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора предварительно уведомив об этом Исполнителя за 15 дней до даты расторжения.

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЛЕТЫ!

Договор подряда с юридическим лицом на обслуживание и ремонт конструкций; тарифное соглашение (образцы)

Договор подряда № ____ от ___________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________, действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны, и _________________________________________________________ , в лице _____________________________________________________________________________________________ , действующего на основании _______________________________________________________________________________________________ (далее Заказчик), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик на основании заявок Заказчика выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию роллет, установленных на объектах Заказчика (далее по тексту — Работы), своими силами и средствами, с использованием своих материалов и комплектующих, а Заказчик принимает и оплачивает Работы Подрядчика.

1.2 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения Работ и перечень подлежащих замене комплектующих предварительно согласовываются в смете, составляемой на основании Тарифного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1 Плановые профилактические Работы проводятся Подрядчиком с периодичностью не реже двух раз в год для поддержания роллет в нормальном техническом состоянии и подготовке к работе в зимний период. Для роллет с высокой степенью износа, имеющих неустранимые дефекты конструкции или установленных с нарушением технологии, периодичность осмотра устанавливается отдельно, в соответствии с рекомендациями Подрядчика после согласования с Заказчиком. В плановый профилактический осмотр входит:

  • проверка общего технического состояния роллет и правильности работы отдельных узлов, при имеющихся признаках нестабильной работы
  • составление сметы стоимости самих профилактических Работ и необходимых Работ по исправлению выявленных технических недостатков

2.2 В случае внезапного выхода из строя роллет Заказчик составляет и направляет Подрядчику по электронной почте или факсу заявку на проведение работ по ремонту роллет, в которой указывает:

  • адрес объекта и количество роллет, требующих ремонта;
  • описание признаков неисправности каждой;
  • желательные сроки устранения неисправности.

2.3 На основании заявки Заказчика Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней (за исключением срочных выездов) с даты получения заявки Заказчика производит выезд, диагностику роллет и составляет смету на стандартном бланке, утвержденном Подрядчиком. В смете указываются наименование, объем, стоимость, место, срок проведения Работ и перечень подлежащих замене комплектующих.

2.4 Работы осуществляются непосредственно на объекте, но в отдельных случаях могут производиться на базе Подрядчика, на что указывается в смете.

2.5 По окончании Работ Подрядчик оформляет и передает Заказчику акт сдачи-приемки Работ. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его получения, либо направить в письменном виде обоснование претензий по качеству выполненных работ, служащее причиной для отказа от подписания акта. В противном случае Работы считаются принятыми и акт сдачи-приемки работ подписанным.

2.6 В случае признания Подрядчиком претензий Заказчика обоснованными, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

3. Стоимость и порядок оплаты работ

3.1 Стоимость Работ в смете определяется Тарифным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора. Тарифы рассчитываются без учета НДС в связи с применением Подрядчиком патентной системы налогообложения. Об изменении тарифов и необходимости подписания нового Тарифного соглашения Заказчик уведомляется Подрядчиком не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений в тарифах.

3.2 Оплата Работ производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение трех рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3 При утверждении сметы Работ в сумме превышающей _____________________________________________________ рублей, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика внесения задатка в размере до _________________________________% от суммы, рассчитанной в смете.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

  • Выполнить Работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и утвержденной смете.
  • Сдать выполненные Работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.
  • Устранять дефекты и недоделки Работ, обнаруженные во время сдачи-приемки Работ и в период гарантийного срока.

4.2 Подрядчик имеет право сдать работы досрочно и самостоятельно определять способы выполнения Работ, в том числе используя услуги субподрядчика, о чем уведомление Заказчика происходит только в случае, если это установлено режимом доступа на объект Заказчика.

4.3 Заказчик обязуется:

  • Обеспечить доступ на объект и к роллетам для беспрепятственного проведения Работ Подрядчиком.
  • Обеспечить условия для проведения Работ, в том числе назначить ответственного координатора Работ.
  • Принять выполненные Подрядчиком Работы по акту сдачи-приемки выполненных работ. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчиком досрочно принять Работы.
  • Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в соответствии с условиями Договора.

4.4 Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности, внутреннего распорядка или других норм, действующих на объекте Заказчика.

4.5 Иные права и обязанности сторон по настоящему Договору, а также все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Гарантийные обязательства подрядчика

5.1 Гарантийный срок на замененные комплектующие устанавливается в соответствии с рекомендациями их производителя, но на срок не более 12 (двенадцати) месяцев. Бесперебойная работа роллет после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора гарантируется на срок от 2 (двух) до 6 (шести) месяцев для каждой роллеты отдельно, в зависимости от степени ее износа и имеющихся неустранимых дефектов. Срок исчисляется с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Смотрите так же:  Многодетная семья льготы в самаре

5.2 В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.1 гарантийного срока, недостатков Работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

6. Ответственность сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

6.2 Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством Работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

6.3 В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику по письменному требованию неустойку в размере 0,1% от стоимости незаконченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной стоимости.

7. Арбитраж

Все споры и /или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном Суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до _____________________________________ года.

8.2 Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

8.3 Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях предусмотренных гражданским законодательством РФ.

8.4 Сторона, имеющая право на односторонний отказ от настоящего Договора и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления заказной почтой об этом другой Стороны не позднее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения настоящего Договора. Такой отказ будет действителен с момента получения указанного уведомления другой Стороной, причем другая Сторона должна письменно подтвердить дату уведомления в десятидневный срок.

8.5 В этом случае Подрядчик и Заказчик немедленно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненной работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной взаимосогласованной Сторонами сметы объема выполненной работы в процентном отношении к объему работ, подлежащих выполнению согласно условиям настоящего Договора и Приложениям к нему, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

9.2 Наступление обстоятельств по п.9.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

9.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта Сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

10. Иные положения

10.1 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

11. Реквизиты и подписи сторон

Как грамотно заключить договор строительного подряда (нюансы, образец)

Договор строительного подряда: образец, существенные условия, основания для заключения – все это вызывает множество вопросов у его участников. Все хотят оградить себя от нежелательных последствий, связанных с недобросовестностью контрагента. Образец договора строительного подряда, а также нюансы его составления и заключения приведены в настоящей статье.

Договор строительного подряда в ГК РФ

В соответствии со статьей 730 Гражданского кодекса РФ договор строительного подряда есть соглашение между подрядчиком (то есть исполнителем) и заказчиком, которым первый принимает на себя обязанности по выполнению определенных строительных работ, а последний – по приему и оплате их в полном объеме.

В случае с физическими лицами речь, как правило, идет о ремонте квартир или частных домов. С точки зрения закона такое сотрудничество называется договором строительного подряда, заключенным с целью удовлетворения бытовых или иных потребностей гражданина.

Зачем заключать договор строительного подряда на ремонт квартиры

Для производства в квартире ремонта можно просто нанять бригаду строителей или отделочников, обсудив все условия устно. Но в случае обмана или некачественно выполненной работы предъявлять претензии бесполезно – доказать наличие договоренности без договора практически невозможно.

Поэтому заключение договора строительного подряда – способ застраховать себя от возможных негативных последствий, в первую очередь. Это в равной степени относится как к заказчику, так и к подрядчику.

Кроме того, именно в договоре прописываются все условия сотрудничества, вероятные разногласия и пути их разрешения. Таким образом стороны избавляют себя от необходимости садиться за стол переговоров всякий раз при возникновении внештатных ситуаций. Например, в договор можно включить пункт об ответственности подрядчика за порчу строительных материалов или о его обязанностях при обнаружении брака в работе.

Существенные условия договора строительного подряда

В силу статьи 432 Гражданского кодекса РФ договор признается заключенным в случае, если стороны достигли согласия относительно предмета сделки и всех условий ее исполнения.

В договоре строительного подряда должны быть отражены следующие моменты:

Указывается конкретный вид работ, для выполнения которых заключается договор. Это может быть косметический ремонт, перепланировка квартиры, строительство коттеджа или дачного домика с монтажом всех необходимых коммуникаций и пр.

Важно: объем работ устанавливается в соответствии с технической документацией и сметой – предоставление этих документов входит в обязанности заказчика. При возникновении необходимости производства дополнительных действий заказчик должен внести соответствующие изменения в смету, иначе подрядчик вправе приостановить исполнение договора.

    Сроки .

    В договоре прописывается время начала и окончания работ. По договоренности стороны могут включить в договор сроки выполнения промежуточных этапов работы.

    Если договор заключен на условиях полной или частичной предоплаты, подрядчик, не выполнивший работу в установленный срок, обязан будет выплатить заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами.

    При досрочном расторжении договора в связи с отказом заказчика от обязательств последний должен полностью возместить понесенные подрядчиком убытки, а также оплатить уже произведенную им работу.

    Важно: статья 717 ГК РФ ограничивает максимальный размер суммы возмещения убытков, понесенных подрядчиком при отказе заказчика от исполнения договора: она не должна выходить за пределы разницы между ценой, определенной за весь объем работ и частью, выплаченной за фактически произведенную работу.

    Оплата .

    Определяется порядок расчетов между сторонами. Это может быть частичная или полная предоплата либо оплата по факту завершения работы. Цена договора, то есть стоимость выполняемых работ, указывается в фиксированной сумме, либо приводятся основания ее вычисления по итогам сотрудничества (открытая цена).

    Оптимальный вариант – определение в договоре двух составляющих цены договора: базовой стоимости работ, отраженной в смете, и переменной части – текущего стоимостного индекса. То есть окончательный расчет в этом случае производится с учетом стоимостных показателей на момент сдачи объекта. Индекс стоимостных показателей определяется региональными органами ценообразования.

    Рекомендуется составление графика выполнения и оплаты работ. Таким образом у заказчика появляется возможность контролировать процесс исполнения договора подрядчиком, а последний может быть уверен в своевременности расчетов.

    Порядок поставки стройматериалов .

    Стороны вольны самостоятельно распределить обязанности по предоставлению необходимых материалов – законодательство на этот счет никаких ограничений не содержит. На практике чаще всего материалы закупаются подрядчиком по согласованию с заказчиком. Важно закрепить в договоре требования к качеству и внешнему виду материалов.

    Порядок приемки выполненных работ .

    Приемка выполненных работ, в соответствии с положением п. 4 статьи 753 ГК РФ, оформляется соответствующим актом. Объект считается сданным только после проставления в акте подписей обеих сторон.

    Рекомендуется указывать в договоре конкретный предельный срок приемки работ – закон не содержит четких предписаний по поведению подрядчика в случае, если заказчик уклоняется от подписания акта приемки.

    Нарушение заказчиком установленных договором сроков приемки работ влечет переход рисков случайной гибели объекта от подрядчика к заказчику. При этом обстоятельства, повлекшие гибель, значения не имеют (исключение составляют случаи умышленных действий подрядчика по уничтожению объекта).

    Важно: приемка выполненных работ, как правило, осуществляется за счет заказчика, поэтому рекомендуется включить в договор пункт, предусматривающий порядок предварительного испытания инженерных конструкций. Особенно актуально это для работ, связанных с монтажом электрокоммуникаций.

Договор на установку рекламной конструкции

на обслуживание и ремонт наружной рекламы

ООО «МРК Севрис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Станилевича С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________________________ , действующего на основании ___________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе или каждая в отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства своими силами и своими средствами выполнить работу, обусловленную настоящим Договором и передать её результаты заказчику.

1.2 Содержание работ, сроки выполнения работ, определены в приложении к настоящему договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость работ указана в приложениях к настоящему договору.

2.2 Оплата работ осуществляется по счетам, выставляемым «Исполнителем», в течение 3 рабочих дней со дня выставления.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

3.1 Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется по двустороннему Акту выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями обеих сторон.

3.2 Заказчик должен принять и подписать в течение 3-х рабочих дней двусторонний Акт выполненных работ, в случае мотивированного отказа составить в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3 Если Заказчик не оформит Акт выполненных работ в оговоренный срок (см. п. 3.2) или не подпишет Двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, Исполнителю предоставляется право составления одностороннего Акта выполненных работ, приобретающего право двустороннего.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Исполнитель обязуется производить ремонт средств наружной рекламы в течение срока, указанного в приложении.

4.2 Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ ремонтников Исполнителя к месту ремонта, согласовать ремонтные работы с городскими службами и обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники на время ремонтных работ.

4.3 Уполномоченный представитель Заказчика обязан присутствовать при ремонте средств наружной рекламы.

4.4 В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.2, 4.3, настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за точное соблюдение сроков ремонта средств наружной рекламы.

4.5 Исполнитель имеет право на досрочное выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, при этом он обязан уведомить Заказчика о начале ремонтных работ за 1 рабочий день.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку, но не более 20-ти % от стоимости ремонтных работ.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п. 2.2. настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6.1 Исполнитель гарантирует, сохранность замененных элементов конструкции в течение 6-ти месяцев непрерывной эксплуатации в уличных условиях со дня окончания ремонтных работ, на замену расходных материалов (ламп накаливания, предохранителей) гарантия не распростроняется.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания обеими сторонами до полного выполнения ими всех обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если в течение 15 дней с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также все споры, могущие возникнуть в связи с его исполнением, изменением или расторжением, решаются сторонами путем переговоров или в порядке, установленном законодательством РФ.

9.3. После подписания настоящего Договора все предварительные договоренности теряют силу.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде специальными Приложениями и Протоколами, подписываемыми договаривающимися сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «МРК Сервис»

127411, г. Москва, ул. Лобненская улица, 21 строение 5
ИНН 7724703226 / КПП 772401001
ОГРН 1097746178705
ОКПО 60433099
р / с 40702810200000004548
в АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО),
БИК 044583373
К\С 30101810200000000373

Договор на ремонт автомобиля

Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом?

Договор – обязательный атрибут любого ремонта

Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт. На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Наиболее полно она будет представлена в Договоре между владельцем ТС и СТО.

Договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем сайте, затронет все аспекты непосредственно самого ремонта:

  • данные владельца транспортного средства (Ф.И.О., адрес проживания, контакты)
  • данные транспортного средства (его марка, маркировка агрегатов и т.д.)
  • виды работ (перечень необходимых ремонтных мероприятий)
  • сроки работ (время приёма заказа и дату сдачи работ)
  • порядок оплаты

Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников (масла, технические жидкости) с указанием их стоимости. При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения.

Таким образом, чтобы защитить себя от любых форс-мажоров и быть уверенным в грамотном юридическом оформлении сделки, клиенту СТО необходимо получить на руки Договор (с подписью уполномоченного сотрудника и печатью СТО) и Акт. В ряде случаев вместо Договора клиенту сервисной станции может выдаваться заказ-наряд или обычная квитанция.

Ремонт — услуга или работа?

Договор ремонта автомобиля может составляться по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг. В разных случаях применяются особые договорные конструкции, которые часто играют определяющую роль при рассмотрении претензий относительно исполнения этих договоров арбитражными судами.

К примеру, прописав в Договоре подряда недопустимость одностороннего отказа исполнителя работ исполнять указанные условия, соответствующего права заказчик лишается. При составлении же договора возмездного оказания услуг данное условие может быть расценено судом как ничтожное, т.е. заказчик сможет без каких-либо последствий отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

В любом случае заключение официального документа на ремонт авто станет лучшим способом избежать любых взаимных претензий. Договор защитит интересы клиента СТО, позволит получить гарантийные обязательства.

Договор подряда на ремонт квартиры

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на ремонт квартиры

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в установленный договором срок собственными и привлеченными силами и средствами произвести работы по текущему ремонту и отделке на Объекте в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика и проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость. Объект расположен по адресу: .

1.2. Виды работ по ремонту и отделке, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении №2 (Смета), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Сумма договора составляет (стоимость подлежащих выполнению работ на момент подписания договора, без стоимости материалов, их доставки и разгрузки): рублей.

2.2. Стоимость работ по договору считается приблизительной и уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов выполненных работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель:

3.1. Обеспечивает строительство в полном соответствии с согласованной Заказчиком и выданной в производство работ проектно-сметной документацией, в сроки, установленные в п.6.1 перечень применяемых материалов согласовывает с Заказчиком.

3.2. Приступает к выполнению работ по Договору в -дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика в полном объеме следующих обязательств:

  • передачи Исполнителю согласованной и утвержденной проектно-сметной документации на выполнение работ по договору;
  • оплаты первого аванса;
  • подготовительных мер, указанных в п.п. 4.1.-4.14.

3.3. Выполняет своими и привлеченными силами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.

3.4. Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.

3.6. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

3.7. Информирует Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами.

3.8. Устраняет за свой счет дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет по общестроительным и отделочным работам один год после сдачи объекта заказчику.

3.9. Вывозит в недельный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование и материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции.

3.10. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.11. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего Договора Заказчик:

4.1. Производит своевременную оплату выполненных работ и финансирование стройки.

4.2. Обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии (за свой счет).

4.3. Оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по договору.

4.4. Несет ответственность за сохранность построенного и сданного ему Объекта, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Исполнителя после передачи Объекта или при вынужденной остановке работ и расторжении Договора.

4.5. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в выполнении работ по Договору, которое выражается в неукоснительном, своевременном и в полном объеме исполнении своих обязательств по Договору, оперативном разрешении возникающих в период строительства вопросов, связанных с организацией и ведением строительных работ, решение по которым находятся в его компетенции.

4.6. В случае предоставления материалов Заказчиком, он отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.7. При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией (представителем) на осуществление контроля и надзора за строительством, Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Исполнителя.

4.8. При привлечении Заказчиком других участников строительства (а также поставщиков или отдельных исполнителей) Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства, в том числе оплату Исполнителю возможных издержек, связанных с оказанием этим участникам необходимой помощи, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий. При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком.

4.9. К моменту начала работ Заказчик обеспечивает Исполнителю возможность выполнить временное устройство сетей освещения, отопления, водоснабжения и канализации объекта строительства, а также их бесперебойную работу. Оплата расходов, вызванных этими временными сооружениями, коммунальным службам производится Заказчиком.

4.10. Если в результате действия (бездействия) Заказчика работы по Договору приостановлены, Заказчик обязуется:

  • оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально выполненной до момента остановки работы, с учетом расходов, произведенных до этого момента, в целях исполнения Договора;
  • оплатить расходы и убытки, вызванные приостановкой работ, из расчета % от цены Договора за каждый день приостановки работ, но не более % цены договора.

При этом, если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию объекта строительства, Исполнитель не вправе отказаться от работ по консервации. Порядок, сроки и стоимость консервации объекта строительства Стороны должны согласовать в письменном виде, а оплата работ по консервации производится Заказчиком 100% авансом.

4.11. Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку.

4.12. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы, а также отключение электроснабжения. Оплата отключения стояков отопления и водоснабжения, электроснабжения, коммунальным службам производится Заказчиком.

4.13. Для осуществления контроля и технического надзора регулярно бывать на строительной площадке в согласованное с Исполнителем время, при этом без полномочного представителя Исполнителя не корректировать процесс производства работ.

4.14. Принимать выполненные работы не позднее дней после окончания работ по этапу Договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик обязуется выплатить к моменту начала работ аванс, в размере (путем внесения на расчетный счет Исполнителя): рублей.

5.2. Выполнение Договора и оплата работ производятся поэтапно:

  • по факту выполнения и приемки каждой группы работ выплачивается 100% от общей стоимости выполненной работы – поэтапная оплата;
  • полная оплата производится по факту выполнения и приемки всех работ, указанных в смете;

5.3. Приобретение всех материалов 100% авансируется Заказчиком. Оплата материалов, приобретенных за счет Исполнителя, производится Заказчиком не позднее банковских дней с момента закупки материалов при предъявлении товарных чеков. Для приобретения материалов Заказчиком выплачивается первоначальный аванс в размере (путем внесения на расчетный счет Исполнителя): рублей.

5.4. Дополнительные работы, возникающие в процессе исполнения Договора, при:

  • изменениями проектной документации;
  • фактическом несоответствии проектной документации;
  • несвоевременном уведомлении о внесении изменений в проектную документацию;
  • фактической необходимостью проведения;

вызывающие увеличение объемов работ относительно утвержденной Сметы, переделку надлежащим образом выполненных работ, оформляются Дополнительным соглашением, в котором оговариваются объем, стоимость, сроки и порядок оплаты.

Дополнительные работы по вышеперечисленным основаниям оплачиваются Заказчиком в полном объеме с учетом возможных дополнительных издержек Исполнителя. Согласованные дополнительные работы, так или иначе влияющие на сроки выполнения и стоимость работ по основному договору, приводят к соответствующему изменению (корректировке) сроков окончания и стоимости поэтапных работ по основному договору в целом. Возникшая необходимость проведения дополнительных работ, приводящая к изменению цены Договора более чем на %, меняющая характер предусмотренных Договором работ, либо препятствующая дальнейшему исполнению основного Договора, является основанием для одностороннего расторжения Договора со стороны Исполнителя.

5.5. Окончательный расчет по этапу Договора производится путем внесения на расчетный счет денежных средств не позднее банковских дней после получения Заказчиком Акта выполненных работ (в том числе, при досрочном выполнении этапа Договора).

5.6. При задержке срока перечисления аванса, оплаты выполненных работ, материалов или иных расходов и окончательных расчетов более чем на банковских дня, Заказчик обязуется выплатить штрафные санкции Исполнителю в размере % от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости договора. При задержке оплаты выполненных работ или приобретенных материалов, Исполнитель имеет право на приостановление работ с соответствующим продлением срока исполнения.

5.7. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение банковских дней после выполнения Исполнителем всех работ по Договору, сдачи Объекта и приемки Заказчиком строительной площадки в надлежащем виде.

5.8. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением договора, Исполнитель имеет право на удержание принадлежащего заказчику оборудования остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

6.1. Исполнение работ предполагается в срок с « » 2014 года по « » 2014 год.

6.2. При необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до его наступления.

6.3. Исполнитель имеет право на продление срока строительства в следующих случаях:

  • в случае задержки Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение работ Исполнителя тоже задерживается;
  • если другие работы, не входящие в обязанности Исполнителя, задерживают выполнение обязательств Исполнителя;
  • изменение проекта строительства по причинам, не зависящим от Исполнителя в объеме, существенно влияющем на срок выполнения работ;
  • задержка в оплате выполненных работ и приобретенных материалов, а так же других дополнительных расходов.

6.4. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме и оформляться дополнением к Договору и дополнительной сметой.

6.5. Заказчик, получивший Акт выполненных работ и сообщение Исполнителя о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в пятидневный срок осуществить их приемку.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА

7.1. Заказчик имеет право окончательной приемки работ.

7.2. Приемка производится по каждому пункту сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течении дней с момента получения документов обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

7.3. В случае неявки Заказчика (его полномочного представителя) в указанный Исполнителем срок для приемки работ, Исполнитель составляет односторонний Акт, свидетельствующий об отсутствии претензий. Возможные издержки по вскрытию работ для освидетельствования по требованию Заказчика производятся за его счет.

7.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

7.5. В случае невыполнения Заказчиком п.п. 7.2-7.4 по истечении дней с момента получения документов работы считаются принятыми.

7.6. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Исполнитель устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин. При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы (или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов). Исполнитель не несет ответственность за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики. Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки или иные существенные отступления от условий договора. Порядок расторжения договора оговорен в п.п.9.6.

7.7. При невыполнении Исполнителем работ в указанный выше срок, по его вине им уплачивается штрафная неустойка в % от общей суммы невыполненных работ за каждый просроченный день, но не более % от общей стоимости работ по договору.

7.8. Сдача-приемка результата работ Исполнителем производится непосредственно Заказчику и оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

7.9. Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатации части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускается только по соглашению с Исполнителем после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более дней, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению Договора, Исполнителем выполняются все необходимые меры по «консервации» строительства. Данные расходы оплачиваются Заказчиком по согласованной дополнительной Смете. При этом выполненная Исполнителем часть работ по Договору оплачивается Заказчиком в полном объеме.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, возместив Исполнителю прямые убытки, причиненные расторжением настоящего договора. Порядок расторжения договора оговорен в п.9.6.

9.2. В случае невозможности выполнения какого-либо вида работ по вине Заказчика или третьих лиц Исполнитель имеет право соразмерного продления срока выполнения работ.

9.3. При соблюдении условий эксплуатации гарантийный срок на выполненные работы составляет: месяцев на отделочные и общестроительные и месяца на сантехнические и электромонтажные работы.

9.4. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:

  1. после истечения гарантийного срока;
  2. при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
  3. нормального износа объекта;
  4. ненадлежащего ремонта, переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком;
  5. при появлении дефектов на поверхностях и в их структуре от внешних воздействий;
  6. по причинам, не зависящим от Исполнителя, таких как: оседание зданий, скрытых строительных дефектов (относящихся к деятельности третьих лиц) и т.д.;
  7. в случае выполнения какого-либо действия третьими лицами до или после момента заключения данного договора, Исполнитель не берет на себя ответственность за последствия данного действия.

9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного на то согласия другой стороны.

9.6. В случае расторжения договора должен быть произведен полный расчет за работы, выполненные на момент наступления обстоятельств, приведших к расторжению договора, а незавершенное строительство передается Заказчику.

9.7. В случае возникновения необходимости в дополнительных материалах, неуказанных в смете по материалам, нужные материалы предоставляются Заказчиком или закупаются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком в течении дней по предъявлению товарных чеков.

9.8. В случае если доставка или подъем материалов на объект, а так же вынос и погрузка мусора, а также финальная уборка объекта осуществляется Исполнителем, Заказчик оплачивает соответствующие расходы Исполнителю в соответствии с Приложением №1. Если такие действия производятся третьими лицами, то Заказчик оплачивает расходы третьей стороне.

9.9. При поэтапной оплате работ, а также при необходимости разбить выполняемые работы на отдельные группы работ, разделение производится в соответствии с пунктами в смете выполняемых работ. Отдельным пунктом в смете считается строка с описанием Наименования работ, Ценой, Объемом и Стоимостью вида работ.

9.10. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора. Заказчик при этом обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора в размере % от цены текущего этапа Договора.

9.11. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку в размере % от цены текущего этапа Договора, завершить начатые работой этапы (с соответствующей оплатой Заказчиком выполненных работ) и принять на себя затраты по консервации строительства.

9.12. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются судах общей юрисдикции .

9.13. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе, как с обоюдного письменного согласия.

9.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения ремонтно-строительньных работ на объекте по вине Исполнителя или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

9.15. Исполнитель несет материальную ответственность за материальные ценности, принятые в ремонтируемом помещении от Заказчика по Акту приема-передачи подписанному обеими сторонами.

9.16. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по Акту приема-передачи.

Смотрите так же:  Приказ 180 от 2003 года